GF—2003—0214谢允平Windows 用户202022-12-06T06:15:00Z2023-08-01T08:31:00Z2023-08-01T08:31:00Z1011776711广东省建设信息中心55157873162052-11.8.2.8411工程施工劳务分包合同(合同编号：{工号}-LW)项目名称：{项目名称}工程承包人：绍兴市公用工程建设有限公司劳务分包人：{分包单位}工程施工劳务分包合同工程承包人：绍兴市公用工程建设有限公司劳务分包人：{分包单位} 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 {发包单位} （以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），总包合同编号： ，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：{项目名称} 工程地点：{地点} 提供分包劳务内容：按总包合同、承包人提供施工图范围内的全部劳务内容。2、分包合同价款 金额：暂定 按实结算 。 3、分包工作期限计划开工日期：{开工时间}(以总包合同为准)（实际开工日期：经业主批准工程承包人的开工报告中的开工日期），计划竣工日期： 年 月 日（实际竣工日期：经业主批准工程承包人的竣工报告中的完工日期），日历工作天数为：{工期}天(以总包合同为准)。 4、质量安全工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定和国家现行的有关规定，本工程必须达到质量评定 合 格 等级 。质量验收标准：《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《钢筋混凝土工程施工及验收规范》（GBJ204-83）、《地下防水工程施工及验收规范》（GBJ208-83）、设计图纸及相应的其它技术规范。安全目标：无安全事故发生。 5、项目经理5．1工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 {总包项目经理} ，职务： 项目经理 5．2劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 {分包项目经理} ，职务： 项目经理，项目负责人： {分包负责人} 。6、工程承包人义务 6．1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行本合同和总(分)包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；6．2、向劳务分包人交付具备本合同下劳务作业开工条件的施工场地（1）向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料；（2）向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置。6．3、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收；6．4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收 6．5、统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；6．6、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；6．7、按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬；6．8、负责与发包人、监理、质监、设计及有关部门联系，协调现场工作关系，确保劳务分包人顺利施工 6．9对工程质量、进度、安全等方面进行监督管理，对所有施工人员进行三级安全教育，做好工程施工的安全技术交底工作，提出安全防护要求。7、劳务分包人义务 7．1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 7．2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施； 7．3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，工完场清；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款； 7．4、 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；遵守工程承包人安全质量及相关规章制度； 7．5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，做好办公，生活等各项临时设施，，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作； 7．6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收； 7．7、做好施工场地工程承包人提供的水准点与坐标控制点、周围建筑物、构筑物和地下管线和工程移交前已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款； 7．8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、施工现场各类材料、半成品及其他设施。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失； 7．9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令；7．10除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序；　 7．11、做好工程竣工资料的编制工作。按时送检各类原材料复试及各类试件，提供相关的保证资料，并承担相关费用；7．12、劳务分包人如违反上述情形之一的，视情节轻重，根据工程承包人有关工程管理制度进行处罚。8、安全施工与检查8．1、劳务分包人应按国家规定及绍兴市有关规定，为下属职工、农民工办理工伤保险。8．2、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在施工过程中造成的一切安全事故的责任和因此发生的费用均由劳务分包人承担。9、安全防护9．1、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，。 9．2、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施。9．3、劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品)，由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，安全帽由工程承包人负责供应。9．4、劳务分包人负责施工现场的用电及夜间施工叉道口的红灯、标志和护栏等安全设置，并做好防护措施。10、事故处理 10．1、发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。 10．2、劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。11、材料设备供应11．1、施工图内容除主要材料由工程承包人提供外，其余一切人工、机械、辅材及其临时设施均由劳务分包人自给，并做好甲供材料保管工作。11．2、施工中所需机械设备如果由工程承包人提供的，由工程承包人下属的设备分公司按市场租赁价向劳务分包人收费。11．3、劳务分包人提供的各种辅材名称、型号、规格、厂家必须符合发包人及设计的要求。11．4、劳务分包人负责各种材料的质量检测项目，并承担其费用。12、功能试验12．1、按本工程设计要求及相关规范执行。13、劳务报酬13．1本工程劳务报酬结算方式：（1）、本工程结算按“分包工程款结算办法”QG/GC-01.29-2020文件执行。（2）、本合同最后结算以“分包工程结算制度及其结算细则”为依据。按经业主审计后的总造价下浮7%结算，扣除公司提供的材料款和由公司支付的其他款项（含税）金额。（规费费率按照标准费率对应工程类别的70%计取）结算；税金（下浮率部分除外）由劳务分包人承担。国家规定代扣的个人所得税由劳务分包人承担，其余工程款作为劳务分包人的劳务分包工程款。13.2实际发生的工程量按业主审计为准。13.3如结算后财政要求审计，须以财政审计报告进行重新结算。14、工程款支付及结算：14.1在协议签订生效后支付工程投标价的　/　％的工程预付款，计金额为 / 元 。14.2工期大于2个月或预算造价超过50万的工程每季度按季度报工程量，支付季度工程款的70%。14.3工程完工后，根据造价处核准的工程量，支付至实际完成分包工程款的70％。14.4工程竣工验收合格且决算审计后支付决算审计价的95%。14.5决算审计价的5%作为质量保修金，在保修期结束后一个月内付清。14.6承包人向分包人支付工程款时，分包人必须提供增值税专用发票。简易征税工程，分包人可以提供增值税普通发票。14.7辅材必须签订购销合同，由劳务分包人将材料保证金打入工程承包人账户后，由工程承包人支付材料款。14.8增值税发票需在发票开具之日起60天内使用。14.9分包人提供的一切票据必须真实有效，若提供虚假发票，一经查实，应承担由此引起的全部责任及损失。且承包人有权对分包人进行相应的处罚。15、施工变更 15．1施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照工程承包人(项目经理)发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更： (1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸； (2)增减合同中约定的工程量； (3)改变有关的施工时间和顺序； (4)其他有关工程变更需要的附加工作。 15．2因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失，由工程承包人承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。 15．3施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延。 15．4因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务报酬。16、施工验收 15．1劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收；验收合格视为劳务分包人完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。 16．2全部工程竣工(包括劳务分包人完成工作在内)经发包人验收合格后，在质量保修期内，劳务分包人对其承担的工程施工内容承担质量保修责任。工程保修期为自验收合格之日起贰年。16．3隐蔽工程需经业主、监理和工程承包人现场代表验收、检查后，方可进入下道工序施工。16．4中间结构验收（根据业主要求），在验收前两天通知工程承包人现场代表，由工程承包人通知业主、监理和相关单位进行验收。16．5检查及内部验收部门为工程承包人安全质量处。未达到要求的，根据情节轻重，劳务分包人接收工程承包人的经济处罚或返工并承担全部费用。16．6工程质量评定由质监站、建设单位、监理单位、工程承包人安全质量处等相关部门组成。 17、施工配合 16．1劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外，劳务分包人因提供上述配合而发生的工期损失和费用由工程承包人承担。 18、违约责任 18．1劳务分包人因自身原因延误工期的，每延误一日，应向工程承包人支付500的违约金； 18．2劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，劳务分包人应向工程承包人支付本合同结算价20%的违约金； 18．3如劳务分包人无力履行合同，工程承包人有权单方面终止合同，其损失由劳务分包人承担。18．4劳务分包人在施工过程中违反本约定，不能完成本工程的工程量，应偿付未能完成部分价款(以工程承包人按定额核算为准)的50％作为违约金在工程款内扣除。19、争议 19．1工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第 （2） 种方式解决争议： (1)双方达成仲裁协议，向绍兴仲裁委员会申请仲裁； (2)向工程承包人所在地的人民法院起诉。 19．2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果： (1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同； (2)调解要求停止合同工作，且为双方接受； (3)仲裁机构要求停止合同工作； (4)法院要求停止合同工作。20、禁止转包或再分包 20．1劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法承担责任。21、合同终止21．1双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，经工程承包人验收合格，并通过业主验收移交，工程款结清后，本合同即告终止。22、合同份数22．1本合同一式陆份，工程承包人肆份，劳务分包人贰份。23、其它条款23.1本工程按公司相关制度进行奖惩。23.2劳务分包人必须配合工程承包人做好工程竣工资料编制工作，根据工程承包人《工程竣工资料考核办法》，在规定时间内由劳务分包人完成竣工资料编制，每延期一天扣罚60元，在分包工程款中扣除。23. 3排污工程竣工资料延期超过两个月仍未上交的，则该项目负责人不能承接新的工程。23.4劳务分包人在施工期间，应严格执行工程所在地有关建设工程安全、文明施工的规定，如果违反相关规定，所产生的责任及所发生的费用由劳务分包人承担。23.5按有关部门规定文明施工，做到工完场清。劳务分包人在施工过程中应严格遵守公路路政部门及环保等相关部门的规定，保持路面河道清洁卫生，不能将污泥污染河道及公路，出现问题由劳务分包人负责。23.6对于运输车辆城区通行证的办理由承包人负责并承担相应费用，承包人协助做好协调工作。23.7所有施工借用（占用）土地及施工损坏的设施、设备，工程完工后均由劳务分包人负责复原（包括土方外运），并承担相应费用。复原以所有者（或原使用人）签字、盖章认可为准。若需支付复原保证金，由劳务分包人支付。23.8如劳务分包人在施工中需增加发包人提供的施工用地范围外的用地，需自行解决并承担费用。24.7工程量发生变更，劳务分包人在月底将工程洽商记录、实测实量单上交至项目部进行确认，未提交工程洽商记录、实测实量单则视为未变更，所有损失由劳务分包人自己承担。24.8本合同未尽之处，以招标文件和工程承包人与业主签订的合同为依据，双方另签补充协议。。24、合同生效本合同双方约定经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。 合同订立时间：{日期} 合同订立地点：绍兴工程承包人：(公章) 　　　　　　　　　劳务分包人：(公章)住 所： 　　　　　　　　　　　　　住 所：法定代表人： 　　　　　　　　　　　　法定代表人：委托代理人： 　　　　　　　　　　　　委托代理人：开户银行： 　　　　　　　　　　　　　开户银行：帐 号： 　　　　　　　　　　　　　帐 号：邮政编码： 　　　　　　　　　　　　　邮政编码：附件1承诺书绍兴市公用工程建设有限公司： 因 {项目名称} 需要，由我 {分包负责人} 采购的该工程所有材料购销事宜。作出以下承诺：本人承诺：１、所采购的材料都是材料采购双方事实交易，并事实用于 {项目名称} 中，提供的材料发票合法、真实、有效。２、因材料采购所产生的一切责任及经济纠纷都由本人承担。包括但不仅限于材料商催讨材料款、质量问题、租赁、侵权、合同违约等产生的所有责任，所有债务均由本人负责全额支付并承担全部责任。 特此承诺！ 承诺人： 日期：{日期} PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE \* MERGEFORMAT 1绍兴市公用工程建设有限公司工程分包合同审批表工程名称{项目名称}工程编号{工号}分包单位{分包单位}分包合同编号{工号}-LW分包款预算总价暂定：按实结算 　分包负责人{分包负责人}项目经理{总包项目经理}分包结算办法本合同最后结算以“分包工程结算制度及其结算细则”为依据。按经业主审计后的总造价下浮7%结算，扣除公司提供的材料款和由公司支付的其他款项（含税）金额。（规费费率按照标准费率对应工程类别的70%计取）结算；税金（下浮率部分除外）由劳务分包人承担。国家规定代扣的个人所得税由劳务分包人承担，其余工程款作为劳务分包人的劳务分包工程款。支付方式1、工期大于2个月或预算造价超过50万的工程每季度按季度报支付季度工程款的70%。2、工程完工后，根据项目部填报的工程量，支付至实际完成分包工程款的70％。3、工程竣工验收合格且决算审计后支付决算审计价的95%。4、决算审计价的5%作为质量保修金，在保修期结束后一个月内付清。其他需说明情况　　工程处　法律顾问意见财务处　分管经理　总经理　董事长合同签订单位：绍兴市公用工程建设有限公司